1004_0005-0403-2019-000049

Contratación de las obras de construcción de un colegio público de educación infantil y primaria en Mutilva.

Importe de licitación (sin impuestos)

6.824.373,55 EUR

Estado Finalizado

Periodo de solicitudes

14/jun/2019 00:01 - 19/jul/2019 23:59

Entidad Departamento De Educación - S3100007H

Tipo de Contrato	Obras
Tipo de Procedimiento	Abierto
Valor estimado sin impuestos	6.960.861,16 EUR
Código CPV	45214000-0 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Sobre de documentación administrativa
- 1.1 CA. DEUC
- 1.2. Declaración Responsable de cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar.
Sobre de oferta técnica
- 1.1. Plan de obra
- 1.2. Análisis de la implantación, medidas de seguridad y medidas medioambientales.
Sobre de oferta económica
- 1.1. Criterios de carácter social
- 1.2. Plazo de ejecución de obra
- 1.3. Garantías complementarias
- 1.4. Oferta económica

Documentos y enlaces publicados del expediente

Documento
Documentos adicionales a publicar 03 Pliego 2 regulador - OBRA - ABIERTO superior umbral - CP Mutilva _2__20190604125055.pdf	Descargar
Documentos adicionales a publicar PROYECTO DE EJECUCIÓN	Descargar
Documentos adicionales a publicar DEUC	Descargar
Documentos adicionales a publicar ANEXOS Pliego regulador contato obra	Descargar
Pliego técnico Pliego regulador contrato de obra	Descargar
Pliego administrativo Pliego regulador contrato de obra	Descargar

Para poder formular preguntas debe estar previamente registrado, o bien manifestar el interés mediante la inscripción de una solicitud

Estamos cumplimentando el DEUC y nos surge la siguiente duda: En la Parte II D, hace referencia a la subcontratación de trabajos. Hemos contestado que sí. Justo abajo pone que enumeremos las subcontratas previstas y debajo pone la siguiente nota: "si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, además de la contemplada en la parte I, facilite la información requerida en las secciones A y B de las presente parte y en la parte III por cada uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas, en cuestión Nuestras dudas son las siguientes: 1. ¿Es necesario enumerar las subcontratas previstas? 2. ¿Es necesario que las subcontratas rellenen también el DEUC? Os agradeceríamos mucho la aclaración. Un saludo,

Enviada

19/jun/2019

Contestada

04/jul/2019

Esta consulta ha sido resuelta telefónicamente por no permitir la Plataforma de Licitación Electrónica dar respuesta hasta la fecha. La respuesta dada es que "el poder adjudicador o la entidad adjudicadora" no ha solicitado expresamente a través del las condiciones reguladoras del contrato, (establecidas en el Pliego), nada al respecto. No se ha solicitado expresamente tal información.

Buenos días, En el anexo III que se ha de incluir en el sobre C, los puntos 1.1 y 1.2 son iguales, ¿existe algún error?. Un saludo

Enviada

03/jul/2019

Contestada

04/jul/2019

Buenos días, Efectivamente existe un error en el Anexo III. Se ha procedido a su subsanación. El nuevo Anexo III ha sido publicado en el Portal de Contratación de Navarra, en el apartado de "Aclaraciones", en sustitución del anterior. Si están suscritos al anuncio, recibirán automáticamente un correo electrónico del Portal comunicando que el anuncio indicado ha tenido una aclaración. Un saludo.

Buenos días, El motivo de la consulta es en relación al apartado 22 Impuestos, seguros y gastos (página 17 del PCAP), se especifica “Serán de cuenta del contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo de la ejecución del contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de tuberías y cables o cualquier otro que se establezca o se halle establecido, así como todas las obligaciones sociales y de prevención de riesgos laborales.”. Necesitamos confirmación sobre si estas tasas y tributos (Licencia de obras, actividad e ICIO) son efectivamente aplicables a esta obra y, en caso afirmativo, conocer su cuantía. También nos interesa, la confirmación de la aplicación y cuantía de las tasas en concepto de Dirección de obra, replanteo y liquidación. Muchas gracias por su respuesta,

Enviada

09/jul/2019

Contestada

18/jul/2019

Tras su consulta de fecha 9 de julio de 2019, y registro de entrada 12657, para la licitación de la contratación de las obras de construcción de un nuevo colegio público de educación infantil y primaria en Mutilva, que decía: "El motivo de la consulta es en relación al apartado 22 Impuestos, seguros y gastos (página 17 del PCAP), se especifica “Serán de cuenta del contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo de la ejecución del contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de tuberías y cables o cualquier otro que se establezca o se halle establecido, así como todas las obligaciones sociales y de prevención de riesgos laborales.”. Necesitamos confirmación sobre si estas tasas y tributos (Licencia de obras, actividad e ICIO) son efectivamente aplicables a esta obra y, en caso afirmativo, conocer su cuantía. También nos interesa, la confirmación de la aplicación y cuantía de las tasas en concepto de Dirección de obra, replanteo y liquidación." Las tasas y tributos (Licencia de obras, actividad e ICIO) son a cargo del Departamento de Educación, el adjudicatario debe asumir el resto de impuestos, tasas y gastos derivados de la ejecución del contrato (apertura de zanjas, ocupaciones de aceras...) La Dirección de Obra es objeto de otra contratación, desconocemos a qué se refiere cuando se refiere a "tasas en concepto de Dirección de obra, replanteo y liquidación. Atentamente,

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra

Forma de presentación

Estructura de la oferta

Enlaces de interés